Informe de expediente arbitral, materia: arbitraje en contrataciones con el estado, No. de Expediente: 001-2013-MARCPERÚ/ADM/MSCV Informe de expediente laboral, materia: desnaturalización de contrato de trabajo, No. de Expediente: 01394-2013-0-0401-JR-LA-01

Abstract

Materia: Arbitraje en Contrataciones con el Estado Nº de Expediente: 001-2013-MARCPERÚ/ADM/MSCV. El presente informe versa sobre una controversia suscitada, donde se debaten dos problemas jurídicos principales: (i) la eficacia o ineficacia de la resolución contractual de un contrato de obra, esta última basada en el supuesto incumplimiento del contratista de no haber culminado la obra en el plazo previsto para ello; y, (ii) la responsabilidad imputable a la entidad contratante, en razón del atraso configurado en el proceso de recepción de la obra. Materia: Desnaturalización de Contrato de Trabajo Nº de Expediente: 01394-2013-0-0401-JR-LA-01. El presente expediente versa sobre una demanda de reposición laboral por despido incausado, generado a partir de la desnaturalización del CAS de la señora Zapata, quien prestaba labores de obrera para la Municipalidad de Yanahuara en Arequipa, realizando servicios de mantenimiento de parques y jardines. Este expediente permite evaluar la naturaleza del régimen de CAS, su constitucionalidad y validez, así como determinar sus alcances y la posibilidad de su desnaturalización a un régimen laboral privado regulado por el Decreto Legislativo No. 728, así como determinar el régimen laboral aplicable para los obreros, conforme a lo detallado en la Ley Orgánica de Municipalidades, regulada mediante la Ley No. 29092